Voorwaarden SG - SG Industriedeuren

Leverings-, installatie- en betalingsvoorwaarden – SG Projects VOF Versie 1.1 2025

1. Levering

De levering omvat de levering van de producten, zoals gespecificeerd in de offerte. Levering en montage kunnen op verschillende momenten plaatsvinden. De opgegeven leveringsdatum heeft uitsluitend betrekking op de aanvoer van materialen; de installatiedatum wordt in overleg nader vastgesteld. Het risico voor de geleverde goederen gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering op locatie.

2. Installatie
De montage van de geleverde producten wordt uitgevoerd door ons eigen montageteam of, indien nodig, door zorgvuldig geselecteerde onderaannemers. Wij zorgen voor een vakkundige installatie overeenkomstig de geldende veiligheids- en kwaliteitsnormen.

3. Maatvoering
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren en/of goedkeuren van de juiste maatvoering van de producten en de bijbehorende inbouwtekening. Eventuele meerkosten of vertragingen als gevolg van onjuiste of onvolledige maatvoering komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

4. Toegankelijkheid en werkomstandigheden
De opdrachtgever dient te zorgen voor een goed toegankelijke, veilige en gereedgemaakte werkplek. Indien montage niet kan plaatsvinden door ongeschikte omstandigheden op locatie (zoals ontbrekende bouwkundige voorbereidingen, obstakels of vertragingen in de bouwplanning), behouden wij ons het recht voor de werkzaamheden uit te stellen en kosten voor wachttijd of herbezoek in rekening te brengen.

5. Planning en uitvoering
Montageafspraken worden in overleg vastgelegd. Indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de planning nadat deze is bevestigd, kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade door eventuele vertragingen in levering of montage, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze zijde.

6. Garantie en aansprakelijkheid
Op geleverde materialen en montagewerk geldt de garantietermijn zoals vermeld in de offerte of productdocumentatie. Garantie vervalt bij onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud of wijzigingen door derden zonder onze schriftelijke toestemming. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot herstel of vervanging van het geleverde product. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder winstderving of bouwvertraging, is uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming als gevolg van omstandigheden buiten onze invloedssfeer, waaronder (maar niet beperkt tot) weersomstandigheden, leveringsproblemen bij toeleveranciers, ziekte, stakingen of wijzigingen in de planning van de opdrachtgever.

8. Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
Bij projecten die bestaan uit levering en montage kan deelfacturatie plaatsvinden, waarbij een deel bij opdracht, een deel bij levering en het restant na oplevering wordt gefactureerd.
Afwijkende betalingstermijnen zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zijn wij gerechtigd wettelijke handelsrente en incassokosten in rekening te brengen.
Zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, blijven alle geleverde goederen eigendom van SG Projects VOF (eigendomsvoorbehoud).
Wij behouden ons het recht voor leveringen en/of montage op te schorten bij uitblijven van betaling.

9. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin SG Projects VOF is gevestigd.